自2017年11月份以來(lái)，受?chē)胰齑?、去產(chǎn)能及環(huán)保限產(chǎn)“風(fēng)暴”等宏觀(guān)政策的影響，華中地區水泥和鋼材等部分建筑材料出現了短期供需失衡、資源偏緊的狀況，導致市場(chǎng)價(jià)格呈現出持續、大幅、無(wú)規律性的異常上漲狀況。此外，受環(huán)保治理、禁采影響，黃砂、碎石市場(chǎng)供應緊張，產(chǎn)地來(lái)源及運輸費用發(fā)生了較大的變化，由此導致商品混凝土、預拌（干混）砂漿生產(chǎn)成本大幅增加，各生產(chǎn)廠(chǎng)家紛紛向施工企業(yè)發(fā)出要求大幅調價(jià)的函，逼迫施工企業(yè)漲價(jià)。眾所周知，建筑業(yè)本身是一個(gè)利潤率較低的行業(yè)，工程施工周期較長(cháng)，而建筑材料又是施工企業(yè)最主要的成本之一，建材價(jià)格大幅上漲將直接導致廣大施工企業(yè)利潤下滑甚至出現虧損。那么，作為施工企業(yè)，該如何應對本次建材價(jià)格上漲呢？

首先應查看與發(fā)包人簽訂的《建設工程施工合同》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“施工合同”）對此是否有約定，并區分以下幾種情形：

一、《施工合同》中對建材價(jià)格上漲如何調整工程價(jià)款沒(méi)有約定

在《施工合同》對建材價(jià)格上漲的風(fēng)險承擔沒(méi)有約定的情況下，施工企業(yè)遭遇建材價(jià)格上漲時(shí)應及時(shí)向發(fā)包人發(fā)函闡明建材價(jià)格上漲的真實(shí)市場(chǎng)情況，爭取得到發(fā)包人的理解和支持，從而就調整工程價(jià)款事宜達成一致。若承發(fā)包雙方難以就調整工程價(jià)款達成一致，如符合下文所述“情勢變更”的適用條件，施工企業(yè)可直接援引“情勢變更”原則主張調整工程價(jià)款，從而維護自身合法利益。

二、《施工合同》約定采用固定總價(jià)包干或者固定綜合單價(jià)包干。

若《施工合同》對工程總價(jià)和材料價(jià)格實(shí)行的是固定總價(jià)包干形式或者固定綜合單價(jià)包干方式，則承發(fā)包雙方應按《施工合同》約定履行，也即施工企業(yè)無(wú)權因建材價(jià)格上漲而向發(fā)包人主張調整工程價(jià)款。但這種情形也并非絕對，如果建材價(jià)格異常飛漲，按照《施工合同》約定履行明顯不利于合同一方或顯失公平的，符合“情勢變更”的適用條件，施工企業(yè)依舊可以通過(guò)“情勢變更”原則依法主張調整工程價(jià)款。

三、《施工合同》中對建材價(jià)格的變動(dòng)風(fēng)險有詳細的約定

一般而言，《施工合同》中對建材價(jià)格的變動(dòng)風(fēng)險承擔有約定的，應按照約定處理。最常見(jiàn)的是承發(fā)包雙方在《施工合同》中約定：“單價(jià)變化幅度或價(jià)差在±5%以?xún)葧r(shí)不調整，超過(guò)±5%時(shí)由雙方按一定比例承擔”。在司法實(shí)踐中，各地法院也是傾向于按照《施工合同》約定的價(jià)格變動(dòng)風(fēng)險承擔方式來(lái)認定的，如廣東高院在2012年發(fā)布的《全省民事審判工作會(huì )議紀要》中就規定，“當事人在合同中對建筑材料價(jià)格變動(dòng)的風(fēng)險有約定的，按約定處理”。北京市高級人民法院2012年發(fā)布的《關(guān)于審理建設工程施工合同糾紛案件若干疑難問(wèn)題的解答》中第12條也提到，“建設工程施工合同約定工程價(jià)款實(shí)行固定價(jià)結算，在實(shí)際履行過(guò)程中，鋼材、木材、水泥、混凝土等對工程造價(jià)影響較大的主要建筑材料價(jià)格發(fā)生重大變化，超出了正常市場(chǎng)風(fēng)險的范圍，合同對建材價(jià)格變動(dòng)風(fēng)險負擔有約定的，原則上依照其約定處理?！?/span> 因此，在《施工合同》對建材價(jià)格變動(dòng)的風(fēng)險承擔有約定的情形下，施工企業(yè)面對建材價(jià)格上漲時(shí)，也應及時(shí)向發(fā)包人發(fā)函，主張按合同約定的責任承擔比例調整工程價(jià)款。但是，若發(fā)生建材價(jià)格異常飛漲、市場(chǎng)價(jià)格出現大幅波動(dòng)的情況，此時(shí)若承發(fā)包雙方仍按照《施工合同》約定的價(jià)格變動(dòng)責任承擔比例履行將顯失公平或使合同一方利益明顯受損，符合“事情變更”適用條件的，施工企業(yè)也可直接根據“情勢變更”原則來(lái)主張調整工程價(jià)款。

那么，到底何為“情勢變更”？如何理解和界定“情勢變更”？

1、“情勢變更”的含義

所謂“情勢變更”，根據《最高人民法院關(guān)于適用〈中華人民共和國合同法〉若干問(wèn)題的解釋?zhuān)ǘ返诙鶙l有的規定，“合同成立以后客觀(guān)情況發(fā)生了當事人在訂立合同時(shí)無(wú)法預見(jiàn)的、非不可抗力造成的不屬于商業(yè)風(fēng)險的重大變化，繼續履行合同對于一方當事人明顯不公平或者不能實(shí)現合同目的，當事人請求人民法院變更或者解除合同的，人民法院應當根據公平原則，并結合案件的實(shí)際情況確定是否變更或者解除。”本條司法解釋一般被認為是創(chuàng )立了“情勢變更”的法律概念，是“情勢變更”原則最主要的法律依據。

從上述司法解釋的規定來(lái)看，施工企業(yè)能否就建材價(jià)格的異常飛漲適用“情勢變更”原則，關(guān)鍵是判斷該價(jià)格異常飛漲是屬于商業(yè)風(fēng)險還是“情勢變更”。建材價(jià)格雖然大幅上漲，但如果漲價(jià)屬于正常的市場(chǎng)風(fēng)險范疇，屬于建筑行業(yè)固有的商業(yè)風(fēng)險的，則不構成“情勢變更”。至于如何精準判斷商業(yè)風(fēng)險與“情勢變更”，目前法律尚無(wú)明確規定。

2、“情勢變更”的司法適用

建材價(jià)格上漲符合“情勢變更”的，如果工程價(jià)款不調整則會(huì )使《施工合同》的履行顯失公平，損害合同一方的利益，因此人民法院會(huì )在市場(chǎng)風(fēng)險范圍和幅度之外酌情予以支持施工企業(yè)調整工程價(jià)款的主張，具體數額可以委托鑒定機構參照工程所在地建設行政主管部門(mén)關(guān)于處理建材差價(jià)問(wèn)題的意見(jiàn)予以確定。此外，為防止情勢變更原則被濫用而影響正常的交易秩序，人民法院適用情勢變更原則也有嚴格的審核程序，根據最高人民法院《關(guān)于正確適用 (中華人民共和國合同法)若干問(wèn)題的解釋?zhuān)ǘ┓?wù)黨和國家的工作大局的通知》第二條的規定，“適用情勢變更原則，應當由高級人民法院審核。必要時(shí)應提請最高人民法院審核”。

由上文可知，無(wú)論從適用條件還是適用程序來(lái)看，目前司法實(shí)踐中對“情勢變更”原則的適用是從嚴掌握的，對是否屬于情勢變更還是商業(yè)風(fēng)險，司法機關(guān)往往會(huì )參照合同約定，并從可預見(jiàn)性、歸責性以及產(chǎn)生后果等方面綜合進(jìn)行分析，判斷標準非常復雜。因此，作為施工企業(yè)，需要做好以下幾個(gè)方面的工作：

1.、合同簽訂過(guò)程中充分把握價(jià)格風(fēng)險的可控性

《建筑工程施工發(fā)包與承包計價(jià)管理辦法》、《建設工程價(jià)款結算暫行辦法》等對調價(jià)進(jìn)行了規定，但這些文件屬于指導性文件，本身并不具備強制法律效力，但從上述文件的精神出發(fā)，施工企業(yè)在簽訂合同時(shí)應當對風(fēng)險性因素予以明確。無(wú)論是固定總價(jià)包干還是固定綜合單價(jià)包干，都應該明確約定超過(guò)一定漲跌幅度的價(jià)格調整方式。

2、把握情勢變更的適用條件，盡力避免己方過(guò)錯

建設工程如果面臨政策性變動(dòng)、法律法規、產(chǎn)業(yè)政策變化時(shí)，在具體案件中引用情勢變更原則相對容易得到的支持。同時(shí)，作為施工企業(yè)，也應當盡力避免對于情勢變更事件造成的損失存在過(guò)錯，如由于施工企業(yè)延誤工期遭遇材料價(jià)格上漲，此種情況下若主張根據“情勢變更”調整工程價(jià)款就顯得尤為被動(dòng)，因此施工企業(yè)在平時(shí)需做好施工管理，同時(shí)注意提高證據管理意識。

3、合同履行過(guò)程中做好溝通協(xié)調，充分尋求多渠道幫助

建材價(jià)格上漲影響到的不僅僅是施工企業(yè)的利益，同時(shí)也影響工程項目建設，事關(guān)建設單位與施工企業(yè)雙方的共同利益。因此，簽訂施工合同時(shí)雙方應當充分協(xié)商，在合同履行過(guò)程中也要做好及時(shí)溝通，同時(shí)還應合理依靠各地主管部門(mén)的協(xié)調、幫助，從而確保工程順利完工。